MK官方网页版

 MK官方网页版 >资讯中心 > 公司要闻

公司要闻

专业沉淀|我公司司法鉴定案例入选国家级行业案例丛书
发布日期:2026-09-11 15:42:52 作者: 信息来源:MK官方网页版_MK(中国) 访问次数: 字号:[ ]

近日,由中国建设工程造价管理协会组织编写、中国建设科技出版社出版的《工程造价司法鉴定和纠纷化解典型案例2026年版》正式出版发行。我司倪平平、王莹莹、赵静、吴亚男撰写的《天津市某大厦一标段已完工项目工程造价司法鉴定》案例成功收录,案例撰写全文约12000字。

002.jpg

本案例属于典型的固定总价(图纸包干)总承包项目司法鉴定实务案例。该大厦项目总承包合同于2020529日签署,但施工单位实际进场施工时间为2019101日,进场施工时间早于合同签订日期。项目涵盖1#2#3#办公楼以及地库部分工程,合同采用图纸包干的固定总价模式。在项目实施过程中,受发包人因素影响,项目于2022125日停工缓建。停工之时,地库与三栋办公楼主体结构已经施工完成,二次结构、屋面及预留预埋仅部分完工,整体工程并未竣工交付。后续发包人与承包人就已完成工程结算事宜多次沟通,但双方分歧巨大,始终未能达成结算一致意见。

矛盾无法化解,承包人向天津市某中级人民法院提起诉讼,请求解除总承包合同。由于甲乙双方对已完工程的造价无法达成共识,当事人向法院提出司法鉴定申请,对已完工程价款以及工程索赔事项开展造价鉴定。2024419日,天津市某中级人民法院正式委托MK官方网页版_MK(中国)作为鉴定机构承接此项司法鉴定业务。我司鉴定团队全面梳理项目合同文件、施工资料、现场工况、往来函件,厘清项目从进场施工、中途停工到司法诉讼的完整脉络,逐项研判各项争议事项,于2025528日出具正式《工程造价鉴定意见书》。

固定总价合同下工程尚未全部完工,如何客观公允核算已完工程价款,一直是工程造价领域的突出行业痛点。本案例深度复盘整个司法鉴定全过程,系统梳理案情经过,归纳提炼八大核心争议焦点,针对固定总价未完工项目的已完工程造价界定、合同价款调整规则、现场签证认定、停工索赔费用计算等实务难题展开细致剖析,完整呈现鉴定机构的核查思路、事实研判逻辑与最终鉴定意见。案例总结的处置思路与实操经验,可以为国内同类总承包工程中途停工、未竣工结算引发的工程纠纷案件提供重要实践参考。

案例成功入选国家级行业案例汇编,是中国建设工程造价管理协会对我司技术水平、司法鉴定执业能力的充分认可,也是团队深耕实务、沉淀专业成果的有力体现。

一直以来,MK官方网页版_MK(中国)深耕工程造价咨询、工程造价司法鉴定领域,面对总承包结算纠纷、项目停工索赔、已完工程价款核算等复杂业务,坚持以事实为依据、以法律为准绳,恪守独立、客观、公正的执业原则,处理多起难度高、争议大的工程咨询项目。

结合工程造价司法鉴定典型案例的实务经验,我公司同步提供建设工程案件专家辅助人专业服务,为当事人、代理律师在工程诉讼、仲裁案件中提供技术层面的专业支持。

今后,公司将继续立足工程咨询主业,持续复盘总结各类项目实战经验,积极输出高质量行业研究成果,发挥专业技术优势,为建筑市场规范有序、建设工程行业高质量发展贡献专业力量。